Marchés publics

Identification de l'organisme qui passe le marché :

MAIRIE DE LAMORLAYE, 24 RUE DU GENERAL LECLERC BP 68, 60260 Lamorlaye

Identification du pouvoir adjudicateur :   

Commune de Lamorlaye

Monsieur le Maire

24 rue du Général Leclerc

60260 LAMORLAYE

Tél : 03.44.21.64.00

Fax : 03.44.21.64.19

Objet du marché : Marché de mise en conformité des réseaux de distribution d’eau chaude des douches des gymnases la Thève et la Mardelle.

Nature du marché: travaux

Type de marché de travaux : Exécution

Lieu d’exécution : Gymnase La Thève, situé rue des Marais et Gymnase la Mardelle, situé rue de la Cannerie à Lamorlaye.

Caractéristiques principales du marché :

1)     Refus des variantes

2)     Prestations à prix global et forfaitaire

Durée du marché ou délai d’exécution du marché :

Soit durée de 2 mois à compter de la réception de l’ordre de service ;

Conditions relatives au marché :

1)     Cautionnement et garanties exigés :

2)     Modalités essentielles de financement et de paiement : ressources de la commune 

3)     Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire

4)     Langue devant être utilisée dans l’offre ou la candidature : Français

Conditions de participation :

Renseignements concernant la situation des opérateurs économiques et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures : (application des articles  43/44/45/46/52 et 156 CMP)

1)     Situation juridique;

2)     Capacité économique et financière ;

3)     Références professionnelles et capacité technique

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissante)

1.      valeur technique (60%) analysée selon les sous-critères suivants :

Note du candidat sur 20 :

- les moyens humains mis en place spécifiquement pour ce marché (note sur 5)

- les moyens matériels (note sur 5);

- le planning détaillé de l’intervention, respectant la date d’achèvement des travaux (semaine 40). (note sur 10)

2.      Prix : 40%

Le classement du prix sera calculé selon la formule suivante :

Note du candidat sur 20 :

Formule : Note du candidat = 20 x (Offre la moins disante/ Offre du candidat)

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 06/08/2012  à 17 h 00

N° de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 2012/07/DST/19

Unité monétaire utilisée : l’Euro

Adresse auprès de laquelle des renseignements divers peuvent être obtenus :

F Mairie de Lamorlaye – Service Marchés Publics – 24 rue du Général Leclerc 60260 LAMORLAYE – téléphone : 03.44.21.64.00/ mail : marchéspublics@ville-lamorlaye.fr

Adresse à laquelle les offres doivent être transmises : Mairie de Lamorlaye – Service Marchés Publics – 24 rue du Général Leclerc 60260 LAMORLAYE

Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les enveloppes devront porter la mention « MAPA – marché de travaux liés à la mise en conformité des réseaux de distribution d’eau chaude des douches des gymnases la Thève et la Mardelle – Ne pas ouvrir »

Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation est disponible en téléchargement sur achatpublic.com. Il pourra également être envoyé sur demande écrite, par fax ou par email adressé à : marchespublics@ville-lamorlaye.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d’Amiens 14 rue Lemerchier – 80 000 Amiens ; tél : 03 22 33 61 70 site : amiens.tribunal-administratif.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif d’Amiens 14 rue Lemerchier – 80 000Amiens ;

tél : 03 22 33 61 70 site : amiens.tribunal-administratif.fr

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13/07/2012

LAMORLAYE, le 13/07/2012.